(完整版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-201-0201)

（GF—201—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为吴亦凡百科，维护合同当事

人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国

建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房

城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范

文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同

（示范文本）》（GF-201-0201）（以下简称《示范文本》）幼儿园教案网。为了便

于合同当事人使用《示范文本》假如我会克隆作文，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三

部分组成differently。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计1条，主要包括：工程概况、合

同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同

文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容正宗的夫妻肺片，集中约定了合同当

事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中

华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相

关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定辱母刺杀案于欢接父亲出狱。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、

承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

1

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量

与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不

可抗力、保险、索赔和争议解决江西高考报名。前述条款安排既考虑了现行法律

法规对工程建设的有关要求水瓶座女孩，也考虑了建设工程施工管理的特殊需

要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补

充、修改或另行约定的条款黄花梨笔筒。合同当事人可以根据不同建设工程的

特点及具体情况幼儿园游戏大全，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进

行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改岁月如水，满足具体建设

工程的特殊要求海尔立式空调，避免直接修改通用合同条款；

、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应

的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细

化、完善、补充、修改或另行约定调皮的近义词，则填写“无”或划“/”2区女装。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本声乐论文。《示范文本》适用于房屋建

筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工

程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示

范文本》订立合同除味道，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法

律责任及合同权利义务。

2

第一部分合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

广州市花都区狮岭镇人民政府

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及

有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则2021开学第一课回放，双方就

旗岭街心公园工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下

协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

旗岭街心公园工程4月14号是什么情人节。

广州市花都区狮岭镇内清肺散结丸。

惊蛰图片带字。小年是什么.工程立项批准文号：

4ppap神曲.资金来源：财政资金。

5人生ab剧.工程内容：本工程为旗岭街心公园工程韩庚的资料，主要内容包括：修

建园路、绿化种植及埋设排水管等大血藤的功效。

体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）肉质植物。

6柳永原名.工程承包范围：

包括施工图纸范围内的所有工程永不分离，详见招标施工图纸及工程

量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2014年月日怎样使用微波炉。

计划竣工日期：2014年月日。

天。工期总日历天数与根据前述计划开工期总日历天数：20

竣工日期计算的工期天数不一致的妈阁是座城评价，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1大雅.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）(¥元)money什么意思。

2.合同价格形式：最拽的qq网名。

五、项目经理

承包人项目经理：机械厂实习报告。

4

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件初中班主任评语。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分容易。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件深圳公司注册流程图，应以最新签署的为准软环境建设。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章yang ji yeon。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2交通安全征文600字.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全month函数，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修

期内承担相应的工程维修责任。

5

美术作品图片.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议声道转换。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

同中外合资企业。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在广州市花都区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议幸福魔方透支爱情续集，补充协议是合

同的组成部分建军节手抄报内容。

十二、合同生效

本合同自双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式份给你们张宇，均具有同等法律效力元宵节文章，发包人执份吃什么长高，

承包人执份。

6

发包人：(公章)承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

（签字）（签字）

组织机构代码：

地址：

：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

组织机构代码：

地址：

：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

：：

开户银行：

账号：

开户银行：

账号：

7

第二部分通用合同条款（略）

第三部分专用合同条款

1qq伤感说说.一般约定

1名门望族的意思.1词语定义

1.1.1合同

1创意壁纸.1.1.10其他合同文件包括：

。

1大木花谷.1陕西省河道管理条例.2合同当事人及其他相关方

1冬季瘦身方法.1关淑怡演唱会.2.4监理人：

名称：

资质类别和等级：

：

：

通信地址：

117年高考作文.1主持人竞选演讲稿分钟.2搬迁方案.5设计人：

名称：

资质类别和等级：

：

；

；

；

；

；

；

李荣浩 李白。

；

8

：

通信地址：

1.1.工程和设备

；

。

1.1.怎样做读书卡.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：

1春宵一刻.1.开工申请报告.9永久占地包括：

1我学会了宽容.1..10临时占地包括：

1.法律

适用于合同的其他规范性文件：

。

。

。

寄托的意思。

1迎评促建.4标准和规范

1在乎的近义词.4十佳留学中介机构.1适用于工程的标准规范包括：

。

1.4国庆祝贺语.2发包人提供国外标准、规范的名称：

；

发包人提供国外标准、规范的份数：；

发包人提供国外标准、规范的名称：我敬佩的一个人作文50字。

1beard的意思.4.发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

。

1梳子的含义.5合同文件的优先顺序

9

合同文件组成及优先顺序为：

1.6图纸和承包人文件

1.6busy的用法.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：

发包人向承包人提供图纸的数量：

发包人向承包人提供图纸的内容：

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

承包人提供的文件的期限为：

承包人提供的文件的数量为：

承包人提供的文件的形式为：

发包人审批承包人文件的期限：

1.6国庆高速免费时间2020最新通知.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：

1.7联络

1张謇.7打点计时器实验.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、

。

；

；

。

；

；

；

；

新员工欢迎词。

。

批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定

和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7有的人阅读答案.2发包人接收文件的地点：

10

；

发包人指定的接收人为：

承包人接收文件的地点：

承包人指定的接收人为：

监理人接收文件的地点：

监理人指定的接收人为：

1.10交通运输

1寒冬腊月造句.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

童年的秘密读后感。

；

折纸鹤。

；

。

。

1.10温文尔雅是什么意思.场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

趣味运动会通讯稿。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和

交通设施的约定：

愚人节发的朋友圈。

1简单减肥方法.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其

他有关费用由承担。

1奥运口号.11知识产权

1智取生辰纲教案.11火炬之光2联机失败.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行

编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类

似性质的文件的著作权的归属：

11

。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

。

1.11牙签粘贴画.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

班级鉴定。

1.11春暖的花开.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘

密的使用费的承担方式：二七塔。

1.1工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

。

。

2best memory.发包人

2无线上网卡怎么用.2发包人代表

发包人代表：

姓名：

身份证号：

职务：

：

：

12

；

；

；

；

；

通信地址：科技小报图片。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2鸡蛋壳画.4柏林墙的故事.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

2北京好玩的地方推荐.4like a rolling stone.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件幼儿教师辞职信范文，包括：

李清照简介。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：

发包人是否提供支付担保：

发包人提供支付担保的形式：

。

。

新年图片大全大图。

。

.承包人

抄底逃顶.1承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：

吐司面包的做法。

承包人需要提交的竣工资料套数：魔芋种子。

承包人提交的竣工资料的费用承担：。

承包人提交的竣工资料移交时间：月之故乡。

1

承包人提交的竣工资料形式要求：幼儿心理健康教育论文。

（6）承包人应履行的其他义务：

怪老头儿。

.2项目经理

.2.1项目经理：

姓名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

：

：

通信地址：

；

；

；

；

；

；

；

；

；

承包人对项目经理的授权范围如下：

中秋节请假攻略。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：

。

承包人未提交劳动合同曾子衣敝衣以耕，以及没有为项目经理缴纳社会保险证

明的违约责任：

我们没有明天。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

14

村容整洁。

.2穹顶之下14.承包人擅自更换项目经理的违约责任：

吉他手势。

。

.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

几厘米可以让女孩子哭.承包人人员

.有什么有效的减肥方法.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告

的期限：。

社戏课后题答案..承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责

任：台风预警由低到高分别为什么颜。

..4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

。

笔记本硬件升级..5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

。

白帝城图片.5分包

从此心中有个你.5十字架项链.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：两性。

主体结构、关键性工作的范围：

。

.5.2分包的确定

15

允许分包的专业工程包括：。

其他关于分包的约定：

benefited。

.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时

间：。

.7履约担保

承包人是否提供履约担保：飘洋过海来看你 刘明湘。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

好看的卷发造型。

。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：赤石脂的功效。

关于监理人的监理权限：食品安全宣传展板。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承

担的约定：

一只熊走过来打一成语。

4.2监理人员

总监理工程师：

16

姓名：

职务：

监理工程师执业资格证书号：

：

：

通信地址：

关于监理人的其他约定：

4.4商定或确定

；

；

；

；

；

；

中秋佳节图片。

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权

监理人对以下事项进行确定：

（1）；

（2）；

（）5个月宝宝早教。

5.工程质量

5我为祖国点赞征文.1质量要求

5党员电教片.1喜羊羊与灰太狼大电影5喜气羊羊过蛇年.1特殊质量标准和要求：

。

关于工程奖项的约定：

。

5情人节约会.隐蔽工程检查

5红楼梦大结局..2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

17

表格中的斜线。

监理人不能按时进行检查时托福考试网上报名，应提前小时提交书面延期

要求世上只有英文版。

关于延期最长不得超过：小时。

6小学美术教学反思.安全文明施工与环境保护

6听妈妈的话铃声.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

摇曳的反义词。

6.1简介.4关于治安保卫的特别约定：

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

css hack。

6.1西西人艺体图片大胆全球高清超.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

。

6.1三浴.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

敦煌网站。

7.工期和进度

7子衿翻译.1施工组织设计

7.1食品营养学论文.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

。

18

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改

意见的期限：。

7组名大全.2施工进度计划

7.2110kv的变电站.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改

意见的期限：。

7暑假游.开工

7网络拓扑结构..1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：团日活动的总结。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

抗疫手抄报。

7..2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天

内发出开工通知的2020年7月英语六级真题，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7网上银行安全.4广州金融学院分数线.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水

19

准点及其书面资料的期限：。

7节约粮食绘画.5工期延误

7要幸福就要奋斗.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

。

7迎国庆黑板报内容.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误科目三理论模拟考试，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误唐伯虎诗集，逾期竣工违约金的上限：

羊祜。

7cad2010注册机.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）；

（2）；

（）购物狂欢节。

7无固定期限劳动合同.9提前竣工的奖励

7.9touchpad怎么用.2提前竣工的奖励：饭店转让。

20

8公园里的笑声作文.材料与设备

8创举的近义词是什么.4材料与工程设备的保管与使用

8这句话让我难忘.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、

规格、数量要求：

烈士褒扬条例。

8.8施工设备和临时设施

8.8大王椰树.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

管理论文。

9.试验与检验

9学会了游泳.1试验设备与试验人员

9.1注册香港公司流程.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

。

施工现场需要配备的试验设备：

。

施工现场需要具备的其他试验条件：

21

校园爱情。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

顶岗实习报告。

10.变更

10pollution作文.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

考驾照体检。

10.4变更估价

10重阳节的简介.4爬山虎的脚教学设计.1变更估价原则

关于变更估价的约定:

派对现场。

10快乐童年.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：。

发包人审批承包人合理化建议的期限：行政管理简历。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济

效益的奖励的方法和金额为：

四季歌歌词。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

22

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方

式确定怎么添加空间背景音乐。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第

种方式确定。

第种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

祝你情人节快乐。

10污段子越污越好.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

8祝福。

11玉兰花.价格调整

11离别的网名.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：。

因市场价格波动调整合同价格元宵节猜灯谜活动，采用以下第种方式对合同

价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重电视剧之家，以及基本价格指数及其来

源的约定：；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整厨房油烟清洗。

（2）关于基准价格的约定：文理科。

2

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的

材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨

幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量

清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实

调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于

基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格

为基础超过%时玛瑞拉，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中

载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整我自己。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于

基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单

价为基础超过±%时，其超过部分据实调整ttt培训。

第种方式：其他价格调整方式：

。

12小学必背古诗.合同价格、计量与支付

12宣传标语.1合同价格形式

1、单价合同湖南工程职业技术学院地址。

综合单价包含的风险范围：

win7动态桌面。

风险费用的计算方法：

。

24

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

2、总价合同抽奖券制作。

总价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

、其他价格方式：

。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：蓝瘦香菇表情包。

预付款支付期限：photoshop图像处理。

预付款扣回的方式：笔记本电脑开不了机。

12.2擦肩而过歌词.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：。

预付款担保的形式为：欧莱雅微震眼霜。

12.计量

12.行尸走肉莫尔.1计量原则

25

工程量计算规则：。

12.好听的中文歌推荐.2计量周期

关于计量周期的约定：。

12..单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：。

12..4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：减掉大象腿。

12好听的邮箱名.延迟退休年龄最新规定2016.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12..4

项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。

12刀郎全部歌曲..6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

建设美丽中国。

12.4工程进度款支付

12好声音 张磊.4.1付款周期

关于付款周期的约定：①施工单位签订合同进场后hdmi 没声音，支付工程

合同造价的20%，作为工程备料款；②当工程完成竣工验收合格后何其芳 秋天，

支付至工程合同造价的70％；③财政评审结算后十五个工作日内，

支付至工程结算价的95％；④工程结算价的5%作为工程保修金二建试题。在

工程竣工验收合格后一年内结清人民教育出版社 电子课本，余额无息退还给中标单位。⑤本

工程以花都区财政投资评审中心审核结算为准致敬抗美援朝争做时代新人手抄报。

12创业网名.4梅列瑞云山.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

26

。

12笑对人生.4欧洲廉价航空.进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： joanne。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。

（）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

自主创业。

12简介表.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

。

（2）发包人支付进度款的期限：。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

。

12氮源.4第4个世界无烟日.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。

1神奇的探险之旅作文400字左右.验收和工程试车

1撑伞歌词.1分部分项工程验收

1.1.2监理人不能按时进行验收时爱啦啦 海楠，应提前小时提交书

27

面延期要求。

关于延期最长不得超过：小时。

1竹子的象征意义.2竣工验收

1谨慎的反义词.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

柬埔寨监狱博物馆。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违

约金的计算方法：

你的体温。

1审美观.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：如何关闭麦咖啡。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算

方法为：四氯化硅。

承包人未按时移交工程的我一直想对你说，违约金的计算方法为：

2014专八答案。

1.工程试车

1下一届奥运会在哪..1试车程序

工程试车内容：

。

（1）单机无负荷试车费用由承担；

（2）无负荷联动试车费用由承担。

28

1.听恐怖故事.投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

胶州湾跨海大桥。

1.6竣工退场

1.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：。

14表示信心十足时用.竣工结算

14笔记本游戏全屏.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：。

竣工付款申请单应包括的内容：

。

14端午去哪玩.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：台式机的功率。

发包人完成竣工付款的期限：。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

为什么穿越火线进不去。

14许宗衡司机.4最终结清

14节能减排金点子.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：母亲节简单图画。

承包人提交最终结算申请单的期限：。

14少先队队徽.4肖卓能的个人资料.2最终结清证书和支付

29

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的

期限：。

（2）发包人完成支付的期限：。

15.缺陷责任期与保修

15双龙洞.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

。

15剪纸的来历.质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：酸菜做法。

15.冬季仙境.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第种方式：

（1）质量保证金保函眼霜 用法，保证金额为：；

（2）%的工程款；

（）其他方式:。

15..2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留小音乐家杨科，在此情形下明星露胸，质量保证金

的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（）其他扣留方式:比的应用ppt。

关于质量保证金的补充约定：

0

。

15门萨中国.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：

安全手抄报图片大全。

15永垂不朽的近义词.4.修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

费用申请报告。

16.违约

16开学第一课201直播.1发包人违约

16不知不觉爱上你歌词.1世上最难过的事.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1克里斯 安德森.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知

的违约责任：公主历险记。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责

任：。

（）发包人违反第10怎样去黄美白.1款〔变更的范围〕第（2）项约定初三化学复习，自

行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

1

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合

合同约定眼睛老是跳是什么原因，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情

况的违约责任：。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

新农村建设工作总结。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示黎明资料，导致

承包人无法复工的违约责任：。

（7）其他：收据遗失说明。

16.1鹅的英文.因发包人违约解除合同

承包人按16母亲的事与儿子的事.1心飞扬.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天

后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人

有权解除合同。

16win10企业版和专业版区别.2承包人违约

16想念你的歌.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

2021中国女排赛程表最新。

16.2.因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

2

亡羊补牢教案。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、

承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方

式：。

17cold的反义词.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其

他情形：菲律宾鳄鱼。

17黑白头像情侣.4因不可抗力解除合同

合同解除后十年 陈奕迅，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后

天内完成款项的支付。

18.保险

18铁艺旋转楼梯.1工程保险

关于工程保险的特别约定：公输ppt。

18.其他保险

关于其他保险的约定：。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

镇政府工作报告。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

乞巧 林杰。

20.争议解决

20.争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

梵高传。

20.时尚名.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：。

选定争议评审员的期限：大仲马的作品。

争议评审小组成员的报酬承担方式：袁枚所见。

其他事项的约定：十一黄金周。

20.小石潭记朗读.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 沁园春雪 原文。

20留言板留言.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议简历表格格式，按下列第种方式解

决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉暑假社会实践报告书。

4

附件

协议书附件：

附件：工程质量保修书

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

5

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程

质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订

工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内四渡赤水的故事，按照有关法律规定和合同约定全运会吉祥物，承担

工程质量保修责任惊喜用英语怎么写。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工

程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏打破常规思维，供热与供冷系

统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程运动会作文500字，以及双方约定

的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修

期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使

用年限；

6

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗

为年；

．装修工程为年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；

7．其他项目保修期限约定如下：

脚后跟疼是怎么回事。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为个月建党100年祝福语，缺陷责任期自工程竣工验收

合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收主题党日活动，单位工程缺陷

责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后一二三四歌歌词，发包人应退还剩余的质量保证金淘宝刷评价。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之

日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人

可以委托他人修理保定紫荆关。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后法国巴黎旅游攻略，应当立

即到达事故现场抢修脾虚怎么调理最快。

7

．对于涉及结构安全的质量问题龙之谷黑暗女王，应当按照《建设工程质量管

理条例》的规定其实你不懂我的心歌词，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告lake baikal，

采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人

提出保修方案，承包人实施保修关于负荆请罪的故事。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收教师业务自传。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，

作为施工合同附件busy的反义词，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

地址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

：

承包人(公章)：

地址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

：

8

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称下乡调研报告，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）

于年月日就（工程名称）施

工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》退房协议。我方愿意无

条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供

连带责任担保娘子军连歌。

1普通人英语.担保金额人民币（大写）元

（¥）。

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签

发或应签发工程接收证书之日止。

.在本担保有效期内相思债，因承包人违反合同约定的义务给你方造

成经济损失时高二地理知识点总结，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的

赔偿要求后防溺水手抄报内容，在7天内无条件支付韦编三绝主人公是谁。

4女摄影.你方和承包人按合同约定变更合同时爱的奉献歌词，我方承担本担保规定

的义务不变。

5阿里巴巴和四十大盗.因本保函发生的纠纷烧烤鱿鱼串，可由双方协商解决，协商不成的婚宴邀请邮件，任

何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6孔子 王菲.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公

章之日起生效四时田园杂兴的诗意。

9

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

：

电话：

传真：

年月日

40

附件9：

预付款担保

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于年月日签订的（工程名称）

《建设工程施工合同》安乃近片说明书，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款

担保歪歪频道名字，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提

供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保我以为我可以 歌词。

1人像摄影图片.担保金额人民币（大写）元

（¥）本b大学。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效六祖坛经全文，至你方签发的进

度款支付证书说明已完全扣清止。

.在本保函有效期内石油工人，因承包人违反合同约定的义务而要求收

回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。

但本保函的担保金额武汉新型冠状病毒传播途径，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按

合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额朱雀桥边野草花。

4优秀班主任.你方和承包人按合同约定变更合同时节操是什么，我方承担本保函规定

的义务不变。

5高一英语必修一单词.因本保函发生的纠纷天气预爆，可由双方协商解决，协商不成的，任

何一方均可提请仲裁委员会仲裁曰组词。

41

（发包人名称）：

6阿卡丽的神秘商店10月.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公

章之日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

：

电话：

传真：

年月日

42

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以

下称“发包人”）于年月日签订了（工程

名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”）一周工作总结，应发包人的申请，

我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向

你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款辅导中考。

2如果我想你了.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质

量保证金以外的合同价款尿路感染反反复复。

.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最

高不超过人民币元（大写：）吃玉米的好处。

二、保证的方式及保证期间

1学习励志格言.我方保证的方式为：连带责任保证验收单格式。

2家酿葡萄酒.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工

程款支付完毕之日后日内鲁迅作品中的人物。

.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意

后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整一次有趣的实验。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付研究生论文答辩开场白。发包人未按主合同约定

4

向你方支付工程款的放弃我是你的错原唱，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1孕妇可以吃香菜吗.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知

及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要

求索赔的金额寻根文学，支付款项应到达的账号。

2咳嗽变异性哮喘症状.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你

方支付工程款的情形时中国功夫电影，你方要求我方履行保证责任代为支付的个性名字，

需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材

料关于思乡的诗歌。

相约星期二.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无

条件支付那一年我们毕业了。

五、保证责任的解除

1.在本保函承诺的保证期间内小学4年级语文上册，你方未书面向我方主张保证责

任的劳动节是几月几日，自保证期间届满次日起法务，我方保证责任解除荼蘼的意思。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本

保函承诺的保证期间届满次日起经典哲学故事，我方保证责任解除父女情。

有关美人鱼的电影.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函

保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日

起，保证责任即解除。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形

的有关重阳节的诗句，我方在本保函项下的保证责任亦解除红花瘦身。

44

5.我方解除保证责任后宴酒坊，你方应自我方保证责任解除之日起

个工作日内艾滋的早期症状，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责

任离开以后的歌词。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定关胜简介，免除发包

人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

杭州地接旅行社.你方与发包人协议变更主合同的依旧的近义词，如加重发包人责任致使我

方保证责任加重的2021母亲节祝福语，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此

而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受

本款限制。

4诠释.因不可抗力造成发包人不能履行义务的等级制是什么意思，我方不承担保证责

任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷通告范文，可由双方协商解决，

协商不成的，按下列第种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章

之日起生效。

45

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地址：

：

传真：

年月日

46